<<
>>

СТАТЬЯ 15. ЛИЦЕНЗИИ (до 01.01. 2010 г.)

15.1. Генподрядчик до подписания настоящего Договора обязан представить Заказчику-Застройщику Лицензию на осуществление строительной деятельности в соответствии с законодательством РФ.
Генподрядчик обязуется осуществлять контроль над тем, чтобы его Субподрядчики имели необходимые для выполнения каждого вида Работы лицензии, если лицензия Генподрядчика не распространяется на выполнение такой Работы. СТАТЬЯ 16. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКА МЕЖДУ СТОРОНАМИ 16.1.

Ущерб, нанесённый третьему лицу в результате строительства объекта по вине Генподрядчика, компенсируется Генподрядчиком, а по вине Заказчика-Застройщика соответственно Заказчиком-Застройщиком. Генподрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесённого ущерба и тогда, когда соответствующие затраты несёт Заказчик-Застройщик. 16.2.

В течение 5-ти рабочих дней с момента подписания настоящего Договора Генподрядчик представляет Заказчику-Застройщику полисы страхования профессиональной ответственности и ответственности вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц (или заключает договоры страхования со Страховой компанией в случае отсутствия необходимых полисов)

178

СТАТЬЯ 17. САНКЦИИ (ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН).

11 Л. Стороны несут ответственность за нарушение предусмотренных Договором обязательств или ненадлежащее их исполнение в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора. 17.2.

За просрочку перечисления аванса более чем на 10 дней Заказчик-Застройщик выплачивает Генподрядчику пени в размере 0,3 % от стоимости аванса за каждый день просрочки, определенного согласно пункту 4.1. настоящего Договора и до фактического выполнения своих обязательств Заказчиком-Застройщиком. 17.3.

За просрочку оплаты выполненных работ более чем на 10 дней Заказчик-Застройщик выплачивает Генподрядчику пени в размере 0,3% стоимости выполненных, но неоплаченных работ, за каждый день просрочки и до фактического выполнения своих обязательств Заказчиком-Застройщиком. 17.4.

При необоснованной задержке приёмки выполненных работ более чем на 10 дней Заказчик-Застройщик выплачивает Генподрядчику пени в размере 0,3% от стоимости не принятых работ за каждый день задержки и до фактического выполнения своих обязательств Заказчиком-Застройщиком. 17.5.

При задержке окончательного расчёта за выполненные работы более чем на 10 дней Заказчик-Застройщик выплачивает Генподрядчику пени в размере 0,3% от стоимости окончательного расчета за выполненные работы за каждый день задержки и до фактического выполнения своих обязательств Заказчиком-3 астройщиком.

17.6. Основанием возникновения ответственности является направление Стороной, интересы которой по Договору нарушены, другой Стороне уве домления об уплате пени.

17.7. Уплата неустойки (пени, штрафа) за несоблюдение сроков или иное не надлежащее исполнение предусмотренных Договором обязательств, а также возмещение убытков, причинённых ненадлежащим исполнением обяза-

179

тельств, не освобождает виновную Сторону от исполнения обязательств в натуре, кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ. 17.8.

За задержку начала строительства, согласно п.5.2. настоящего Договора, более чем на 7 дней Генподрядчик выплачивает Заказчику-Застройщику пени в размере 0,3% от стоимости аванса первого месяца работ в день и до фактического выполнения своих обязательств Генподрядчиком. 17.9.

За нарушение сроков завершения работ по любому из основных объектов строительства, установленных в Графике производства и финансирования работ (Приложение №2) по вине Генподрядчика более чем на 10 дней Генподрядчик выплачивает Заказчику-Застройщику пени в размере 0,3% от стоимости неоконченных работ в день до полного исполнения обязательств.

17.10.

В случае завершения полного комплекса работ по Договору в срок установленный в Графике производства и финансирования работ (Приложение №2) Заказчик-Застройщик возвращает Генподрядчику штрафы и пени, начисленные Заказчиком-Застройщиком за отставание от промежуточных сроков проведения работ, согласно п.п. 17.8 и 17.9 Договора. 17.11.

За нарушение срока сдачи Объекта в эксплуатацию по вине Генподрядчика более чем на 10 дней Генподрядчик выплачивает Заказчику-Застройщику пени в размере 0,3% от стоимости неоконченных работ в день до полного исполнения обязательств. 17.12.

При выявлении работ, выполненных из материалов, не отвечающих стандартам качества или требованиям проектной документации, с нарушением требований СНиП, производит устранение выявленных нарушений и дефектов в согласованные Сторонами сроки, без дополнительной оплаты; 17.13.

При обнаружении в период гарантийной эксплуатации объекта дефектов, если эти дефекты возникли по вине Генподрядчика и не являются следствием нарушений правил эксплуатации Объекта пользователем (Заказчиком-Застройщиком) - устраняет выявленные дефекты за свой счёт в согласованные с Заказчиком-Застройщиком сроки;

180

17.14. При порче или уничтожении имущества, находящегося в ведении Генподрядчика, выполненных, в том числе оплаченных строительно-монтажных работ, произошедших по вине Генподрядчика, Генподрядчик за свой счёт компенсирует возникшие по его вине убытки. 17.15.

В случае если задержка, возникшая не по вине Генподрядчика, явится причиной неисполнения Заказчиком-Застройщиком своих обязательств, в предусмотренные настоящим Договором сроки, то такое неисполнение не будет являться основанием для взимания пени Заказчиком-Застройщиком с Генподрядчика.

17.16. В случае если задержки, возникшие не по вине Заказчика- Застройщика, воспрепятствуют своевременному завершению работ Генпод рядчиком, согласно статьи 5 настоящего Договора, Стороны проведут пере говоры с целью согласования новых сроков сдачи Объекта в эксплуатацию. При этом Генподрядчик имеет право на соответствующее продление сроков сдачи Объекта в эксплуатацию. 17.17.

Если просрочка в сдаче Объекта в эксплуатацию не по вине Генподрядчика превысит 45 (сорок пять календарных) дней, то Заказчик-Застройщик обязан оплатить Генподрядчику окончательный расчет согласно пункту 4.6.

настоящего Договора соответственно, при этом Генподрядчик не освобождается от ответственности по Договору и от обязательств по сдаче Объекта в эксплуатацию, в новые сроки, установленные Заказчиком-Застройщиком. Гарантийный период эксплуатации Объекта при этом уменьшается на время просрочки Заказчиком-Застройщиком сдачи законченного строительством Объекта в эксплуатацию приемочной комиссии. 17.18.

Возмещению по настоящему Договору подлежит прямой действительный ущерб. Упущенная выгода возмещению не подлежит. Убытки возмещаются в полной сумме сверх неустойки (пени, штрафа) в случаях, указанных в настоящем Договоре. ,

181

17.19. В случае нарушения Сторонами своих обязательств по данному договору Сторона, понесшая убытки, может осуществить уступку права требования и перевод долга третьей стороне, в порядке, предусмотренном ГК РФ.

СТАТЬЯ 18. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

18.1. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы (форс- мажора) Стороны руководствуются положением п.З статьи 401 ГК РФ

В этих случаях срок выполнения Сторонами обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и/или их последствия.

18.2. Если последствия, вызванные обстоятельствами непреодолимой си лы, будут длиться более 1 (одного) месяца, то Стороны встретятся, чтобы обсудить какие меры следует принять. Однако если в течение дополни тельных двух недель стороны не смогут договориться, тогда каждая из Сторон вправе аннулировать настоящий Договор. В таком случае будут применяться условия п.21.3 настоящего Договора.

<< | >>
Источник: Махова Ольга Евгеньевна. Договор строительного подряда как институт гражданского права / Диссертация / Москва. 2008

Еще по теме СТАТЬЯ 15. ЛИЦЕНЗИИ (до 01.01. 2010 г.):

  1. Закон Республики Саха (Якутия), принят постановлением Верховного Совета Республики Саха (Якутия) от 19 мая 1993 года № 1494-XII
  2. Закон Воронежской области, принят областной Думой 30 мая 1997 года
  3. Р. Патентные лицензии
  4. 3. Лицензирование и уступка авторских прав
  5. 1. Отличие банковской операции от сделки
  6. СТАТЬЯ 15. ЛИЦЕНЗИИ (до 01.01. 2010 г.)
  7. Статья 1284. Обращение взыскания на исключительное право на произведение и на право использования произведения по лицензии
  8. Статья 1319. Обращение взыскания на исключительное право на исполнение и на право использования исполнения по лицензии
  9. Предисловие
  10. 6.1 Условия назначения трудовой пенсии по старости
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -