6. Срок передачи Квартиры Участнику долевого строительства

6.1. Застройщик обязан передать Квартиру Участнику долевого строительства не позднее срока, предусмотренного п. 1.1 настоящего Договора.

6.2. В случае нарушения предусмотренного настоящим Договором срока передачи Квартиры Участнику долевого строительства Застройщик уплачивает Участнику долевого строительства неустойку (пени) в размере 1/75 (одной семидесятипятой) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательства, от цены настоящего Договора за каждый день просрочки.

6.3. В случае если строительство Объекта долевого строительства не может быть завершено в предусмотренный настоящим Договором срок, Застройщик не позднее, чем за два месяца до истечения указанного срока обязан направить Участнику долевого строительства соответствующую информацию и предложение об изменении условий настоящего Договора.

<< | >>
Источник: В.П. ГРИНЕВ. НОВОЕ В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ. КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ И ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ. 2015

Еще по теме 6. Срок передачи Квартиры Участнику долевого строительства:

  1. 2.1.1. Срок передачи застройщиком объекта долевого строительства участнику долевого строительства
  2. 2.1.2. Срок передачи застройщиком объекта долевого строительства участнику долевого строительства
  3. 2.1.1.1. Санкция за нарушение срока передачи застройщиком объекта долевого строительства участнику долевого строительства
  4. ДОГОВОР N ____ Участия в долевом строительстве объекта недвижимости (Участник долевого строительства получает долю в общей собственности; с правом Участника долевого строительства отказаться от договора)
  5. 2.2.1. Передача объекта долевого строительства
  6. 2.2.1. Передача объекта долевого строительства
  7. 15. Использование Застройщиком денежных средств, уплачиваемых участниками долевого строительства по договору
  8. Перечень документов, предоставляемых застройщиком участнику долевого строительства
  9. Защита прав граждан — участников долевого строительства жилых домов
  10. 3.8.11. Договор участия в долевом строительстве. Государственная регистрация договоров участия в долевом строительстве
  11. 7. Передача Квартиры
  12. 14. Государственная регистрация права собственности на объекты долевого строительства
  13. 4.1. Государственная регистрация права собственности на объекты долевого строительства
  14. 4.1. Государственная регистрация права собственности на объекты долевого строительства
  15. 4. Ответственность по договору долевого участия в строительстве жилья
  16. Договоры участия граждан в долевом строительстве многоквартирных домов.
  17. Типовая форма договора (вариант) об участии граждан в долевом строительстве многоквартирных домов
  18. Участие в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости
  19. ДОГОВОР N __ об участии в долевом строительстве жилого дома
  20. Особенности раздела отдельных видов имущества Права требования по договорам участия в долевом строительстве
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Гражданский процесс - Гражданское право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Исполнительное производство - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Политология - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовное право - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника -